ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 

ООО «РеМо», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Прокофьева Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и                                         ______________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице                         , действующего на основании                        , с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование (далее — Товар) в соответствии с условиями настоящего Договора.

Наименование Товара, ассортимент, количество, цена, сроки поставки, порядок оплаты Товара и способ доставки согласовываются Сторонами в  Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1). Изменение наименования, ассортимента,  количества, цены поставляемого Товара после подписания Спецификации Поставщиком и Покупателем возможно только путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Спецификации об изменении указанных условий. 

После подписания Сторонами Спецификации, Покупатель не вправе отказаться от поставки Товара.

По одной Спецификации Товар может поставляться частями от партии, согласованной в Спецификации.

Сумма договора складывается из стоимости поставленных Товаров согласно Спецификациям, подписанным Сторонами в течение действия настоящего Договора.

Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору Товар не обременен правами третьих лиц, в том числе: не заложен, не находится под арестом, свободен от таможенных формальностей, а также свободен от иных обременений и не является предметом спора, и что Поставщик вправе распоряжаться данным Товаром, в том числе поставить его Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Порядок и условия поставки

Обязательство Поставщика по поставке  Товара наступает с момента выполнения Покупателем всех трех  условий:

• Согласования и подписания Сторонами Спецификации на поставку Товара;

• поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика при наличии предоплаты по  условиям договора (Спецификации);

• предоставления Покупателем отгрузочных реквизитов.

Оборудование поставляется:

а) самовывозом (выборкой);

б) транспортом Поставщика в адрес Покупателя (Грузополучателя);

в) путем привлечения транспортной компании (экспедитора, перевозчика, организации связи) по согласованию с Покупателем.

Передача Товара производится Покупателю на основании доверенности и УПД (или иного товаросопроводительного документа), который составляется на каждую партию товара в двух экземплярах (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания Покупателем).

Выборка Оборудования может быть произведена непосредственно Покупателем или указанным им лицом (не стороной настоящего Договора). Покупателем должна быть предоставлена доверенность, подтверждающая полномочия на получение груза.

Выборка Товара  осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента получения Покупателем уведомления Поставщика. Уведомление направляется Поставщиком в адрес Покупателя посредством электронной почты.

В случае поставки Товара самовывозом (выборкой) либо  осуществления доставки транспортом Поставщика,  Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара  Покупателю в момент его передачи Покупателю или уполномоченному представителю Покупателя (Грузополучателю), что подтверждается подписанием Сторонами соответствующего товаросопроводительного документа, подтверждающего принятие Товара Покупателем (представителем Покупателя).

В случае осуществления доставки Товара Поставщиком  путем привлечения транспортной компании (экспедитора, перевозчика, организации связи)  Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара Покупателю в момент его сдачи транспортной компании для доставки Покупателю, что подтверждается подписанием соответствующего товаросопроводительного документа, подтверждающего принятие Товара транспортной компанией для доставки Покупателю.

Риски утраты и повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходят к Покупателю в момент, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара Покупателю согласно  п. 2.6. и п. 2.7. настоящего Договора.

В случае, если при выборке Товара Покупатель не вывезет Товар со склада Поставщика в установленный п.2.5 Договора срок, Поставщик принимает Товар на ответственное хранение. Стоимость ответственного хранения составляет 0,01 % от стоимости Товара за каждый день хранения.

Покупатель не вправе отказаться от принятия Товара, в том числе в случае нарушения Поставщиком срока поставки.

При наличии просроченной задолженности по оплате ранее поставленного Товара Поставщик вправе приостановить исполнение обязательства по поставке очередной партии Товара до момента погашения задолженности по оплате ранее поставленного Товара,  предварительно письменно уведомив об этом Покупателя.

В период действия настоящего Договора Поставщик имеет право в любое время провести сверку взаимных расчетов с Покупателем. Поставщик направляет Покупателю Акт сверки, а Покупатель в течение 10 (десяти) дней со дня получения от Поставщика Акта сверки подписывает и возвращает его Поставщику, либо предоставляет в письменной форме мотивированный отказ от его подписания. Если Покупатель не направит Поставщику в указанный срок, подписанный им акт сверки или мотивированный отказ от его подписания, акт считается согласованным Сторонами.

Порядок приемки Товара

Приемка Товара от транспортной организации (перевозчика, экспедитора) производится Покупателем (его представителем) по количеству тарных мест, наименованию Товара и качеству упаковки. Во всех случаях, когда при приемке Товара от транспортной организации (перевозчика, экспедитора) устанавливаются повреждение или порча Товара, его упаковки, несоответствие наименования Товара или количества тарных мест данным, указанным в товаросопроводительном документе, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель обязан потребовать от транспортной организации (перевозчика, экспедитора) составления коммерческого акта. Приемка Товара от транспортной организации подтверждается подписанием Покупателем транспортной накладной.

Приемка Товара по внутритарному количеству и ассортименту производится Покупателем (его представителем) в зависимости от согласованного способа поставки либо на складе Поставщика, либо в месте нахождения Покупателя (грузополучателя). При этом Покупатель (его представитель) обязан провести осмотр Товара и принять Товар при условии:

его соответствия Товару, указанному в товаросопроводительных документах, по количеству и ассортименту;

целостности упаковки Товара.

При отсутствии замечаний Покупатель (его представитель) обязан подписать товаросопроводительные документы, включая УПД.

При доставке Товара Покупателю (грузополучателю) силами транспортной организации (перевозчика, экспедитора) приемка Товара по внутритарному количеству и ассортименту производится в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения Покупателем (грузополучателем) Товара от транспортной организации (перевозчика, экспедитора), а при выборке Товара в месте нахождения Поставщика либо при доставке Товара Поставщиком Покупателю (грузополучателю) – непосредственно в момент передачи Товара.

В случае получения Товара от транспортной организации (перевозчика, экспедитора) Покупатель обязан направить Поставщику по электронной почте подписанный УПД в день приемки Товара, а оригиналы документов – по почте не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты приемки Товара

В случае обнаружения при приемке Товара каких-либо недостатков Товара или его упаковки, несоответствий по количеству или ассортименту условиям настоящего Договора, Покупатель (его представитель) вправе отказаться от принятия Товара с недостатками или с нарушенной целостностью упаковки, а также немедленно известить Поставщика (его представителя) о выявленных расхождениях в количестве или ассортименте поставленного Товара. О наличии указанных претензий Покупателем должна быть сделана соответствующая отметка в товаросопроводительных документах. Непринятый Товар Покупатель незамедлительно возвращает Поставщику, а в случае доставки Товара Покупателю силами транспортной организации, принимает на ответственное хранение до получения указаний от Поставщика об отправке непринятого Товара в его адрес.

Неполучение Поставщиком в течение срока, указанного в пункте 3.3 настоящего договора, претензии Покупателя о выявленных недостатках упаковки Товара, расхождениях в количестве или ассортименте поставленного Товара, означает принятие Товара по количеству и ассортименту.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки Товара от Поставщика либо от транспортной организации (перевозчика, экспедитора) Покупатель обязан произвести проверку Товара по качеству (на наличие недостатков, которые могут быть обнаружены при осмотре Товара и проверке его работоспособности) и по комплектности. В случае обнаружения в указанный срок Товара, не соответствующего условиям договора по качеству и (или) комплектности, Покупатель обязан составить акт с указанием реквизитов документа, по которому был поставлен некачественный (некомплектный) Товар, требований к Поставщику и немедленно направить его последнему по  электронной почте либо с использованием иных средств связи. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя акта о некачественном (некомплектном) Товаре направить Покупателю ответ о принятом по претензии решении.

Неполучение Поставщиком в течение срока, предусмотренного в пункте 3.5 настоящего договора, акта о некачественном (некомплектном) Товаре означает принятие Товара по качеству и комплектности. Поставщик не принимает претензии по качеству (с указанием недостатков, которые могли быть обнаружены при осмотре Товара и проверке его работоспособности) и комплектности Товара после истечения срока, предусмотренного в пункте 3.5 настоящего договора. 

Наличие претензий к части Товара из поставленной партии, препятствующих приемке этой части Товара, не является основанием к отказу в приемке остальной части Товара из поставленной партии.

Поставщик обязуется осуществить замену (допоставку) Товара при нарушении им условий договора по ассортименту, количеству, качеству, комплектности или упаковке Товара в минимально возможные сроки.

Качество поставляемого Товара и упаковки

Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим требованиям к качеству, установленным для данного вида Товара (техническим регламентам, стандартам или техническим условиям и т.п.), и подтверждаться предусмотренными законом или согласованными Сторонами документами (сертификатом соответствия, декларацией соответствия, технической документацией и т.п.). При отсутствии таких требований к качеству Товара он должен соответствовать целям, для которых Товар такого рода обычно используется, либо конкретным целям, указанным Покупателем.

Гарантийный срок на поставляемый Товар соответствует гарантийным срокам, предоставляемым производителями Товара, и начинает исчисляться со дня поставки Товара. Гарантия не распространяется на случаи, когда недостаток Товара обусловлен нарушением Покупателем условий хранения или эксплуатации Товара.

Товар должен поставляться в упаковке (таре), отвечающей обязательным требованиям к упаковке (при их наличии) или требованиям, согласованным Сторонами, а при отсутствии таковых он должен быть упакован (затарен) обычным для такого Товара способом, обеспечивающим сохранность Товара такого рода при обычных условиях транспортирования и хранения.

Цена Товара и порядок расчетов

Итоговая цена Товара включает в себя непосредственно стоимость самого Товара с учетом всех налогов, сборов, а также стоимость тары и упаковки.

Оплата Товара производится в порядке 100% предоплаты на основании счета Поставщика в рублях РФ в течение 3 (трех) календарных дней с даты выставления счета, если иной срок и порядок оплаты не согласованы Сторонами в Спецификации.

Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или отсрочки оплаты в рамках настоящего договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств, возникших в рамках настоящего договора, не начисляются проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ.

Если на момент поступления денежных средств от Покупателя в качестве оплаты за Товар (по договору, счету, УПД, накладной или по спецификации) у Покупателя перед Поставщиком имеется обязательство по оплате ранее поставленного Поставщиком Покупателю Товара, Поставщик имеет право без согласования с Покупателем зачесть средства поступившего платежа полностью или в части в качестве оплаты Товара, обязательства по оплате которого уже просрочены.

Ответственность Сторон. Порядок урегулирования споров.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости Товара, срок поставки которого нарушен, за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 10% от стоимости Товара.

В случае нарушения сроков оплаты Товара Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы, срок оплаты которой нарушен, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Если Покупатель нарушил срок оплаты поставленного Товара более чем на 10 (десять) календарных дней, Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом Покупателя по электронной почте, и потребовать возмещения убытков в полном объеме. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня направления такого уведомления. 

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по договору.

Поставщик не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, допущенное ввиду приостановления, ограничения или прекращения производства и распространения Товара, связанного, в том числе, с решением производителя о снятии Товара с производства (распространения), его модификацией или модернизацией, либо с установлением экспортных запретов и ограничений законодательством какой-либо юрисдикции, применимой к Товару, подтвержденное официальным письмом вышеуказанного производителя. В таком случае Поставщик, по согласованию с Покупателем, имеет право в части исполнить настоящий договор в отношении аналогичного Товара либо не исполнять в соответствующей части договор и, в случае, если Покупателем была произведена предоплата по настоящему договору, осуществить возврат соответствующей суммы денежных средств.

Все споры, возникающие из настоящего Договора, в том числе в связи с его исполнением, нарушением, прекращением, недействительностью, будут разрешаться Сторонами в претензионном порядке. Срок ответа на претензию получившей ее стороной составляет 10 дней.

При не урегулировании споров в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств. Должник, находящийся в просрочке, не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, наступившей в период просрочки.

Каждая из Сторон обязуется информировать другую Сторону о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 (пяти) дней с момента их наступления. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности служит справка, выдаваемая соответствующими компетентными органами. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в качестве причины освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по договору.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению любой из Сторон полностью или частично своих обязательств по настоящему договору, срок исполнения обязательств, сдвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств.

Заключительные положения

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря календарного года, в котором он был заключен,  а в части не исполненных на момент прекращения действия Договора обязательств — до полного их исполнения. Если ни одна из сторон за 30 (дней) до окончания срока действия Договора не уведомит другую сторону об отказе от Договора, Договор считается продленным на срок 1 (год) на тех же условиях. Количество пролонгаций договора при этом не ограничено.

Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

В случае изменения у какой-либо из Сторон реквизитов, указанных в настоящем Договоре, она обязана в течение 3 (трех) календарных дней со дня возникновения таких изменений известить об этом другую Сторону. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, несет ответственность за негативные последствия, возникшие вследствие этого.

Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, относящиеся к настоящему договору, иначе как при наличии письменного согласия другой Стороны, за исключением передачи информации уполномоченным государственным органам, имеющим право требовать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обмен документами и сообщениями в соответствии с настоящим Договором может осуществляться Сторонами посредством электронной почты. Документы, переданные Сторонами посредством электронной почты, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.

Сотрудники Поставщика имеют право вести переписку с любых  официальных электронных адресов ООО «РеМо»: info@rosremo.ru либо с электронных адресов, имя почтового домена которых оканчивается на @ rosremo.ru. 

Стороны вправе обмениваться документами по настоящему Договору (в том числе первичными бухгалтерскими документами) в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Стороны признают, что направленные и полученные ими электронные документы, подписанные УКЭП уполномоченных лиц Сторон, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и заверенным оттиском печати, соответствуют письменной форме документов, и порождают права и обязанности Сторон при выполнении взаимных обязательств Сторон. Электронные документы, подписанные УКЭП, являются оригиналами, имеют юридическую силу и могут использоваться, в частности, в качестве доказательств в суде, а также при рассмотрении споров в досудебном порядке.

Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Покупатель заверяет и гарантирует следующее:

- Покупатель является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем;

- исполнительный орган Покупателя находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- для заключения и исполнения настоящего договора Покупатель получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами Покупателя;

- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный настоящим договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Покупателю или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий договор;

- лицо, подписывающее (заключающее) настоящий договор от имени и по поручению Покупателя на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия;

- Покупателем уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- все операции Покупателя по покупке Товара полностью отражены в первичной документации Покупателя, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;

Покупатель обязуется по первому требованию налоговых органов (в том числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке Товара по настоящему договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в договоре.

Покупатель обязуется возместить Поставщику убытки, понесенные вследствие нарушения Покупателем указанных в настоящем договоре гарантий и заверений и/или допущенных Покупателем нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Приложение № 1

К договору поставки № _____

От «___» ________20___г.

ФОРМА

СПЕЦИФИКАЦИЯ №_____

г.Н.Новгород                                                                                                                         «____»___________202___г.